广德经开区新能源充电桩建设项目－二期项目招标文件.pdf

Saved extracted text

Searches this source only. Extraction can lose table layout or misread scanned characters; use the original for row, column and page checks.

Wording found in saved text, ignoring whitespace. The first matching text window is shown; a text match does not establish meaning or truth.

中：当设计施工图范围超过招标范围的，除法律法规另有规定者外，超过招标范围部分发包人有权依法选择承包人；当设计施工图范围小于招标范围的，承包人不得因此向发包人提出任何索赔要求。
14.1.3按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法：承包人申请，监理、发包人核定。
14.1.4法律变化引起的调整
1、国家法律法规、规章和政策发生变化；
2、省级或行业建设主管部门或工程造价管理机构发布的人工费调整或其他造价调整，以上变化可调整合同价格。
14.1.5施工图工程量清单及计价编制（结算）依据：
（1）《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》、2018版安徽省建设工程计价依据《安徽省建设工程费用定额》（2018版）、《安徽省建设工程量清单计价办法》（2018版）、《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》（2018版）、《安徽省建设工程计价定额（共用册）》（2018版）、《安徽省市政工程计价定额》（2018版）、《安徽省园林绿化工程计价定额》（2018版）、《安徽省建筑工程计价定额》（2018版）、《安徽省装饰装修工程计价定额》（2018版）、《安徽省安装工程计价定额》（2018版）、《安徽省市政设施养护维修工程计价定额》等现行定额；
（2）人工费、材料费基期价格参照进场施工（施工开工令）前一个月《宣城工程造价》中的广德信息价；结算时材料价格按照13.8条约定进行调整；
（3）税金执行安徽省建设工程造价管理总站《关于调整我省现行建设工程计价依据增值税税率的通知》造价〔2019〕7号文税率9%；若承包人开具发票时税点不足部分在支付工程款时相应扣除，若在实施过程中相关税率政策发生调整，则结算时未开票部分按调整后的实际税率执行，政策有规定的按政策执行；
（4）不可竞争费执行建标〔2021〕42号文件安徽省建设工程不可竞争费构成及计费标准，若实施过程中发生政策性调整，按政策执行；
（5）《宣城工程造价》中的建设工程材料（设备）市场信息价格没有的：
①由发包人、监理人、承包人及跟踪审计单位（如有）共同询价确定；
②询价确定有困难的，双方难以达成一致的专业工程材料、设备，可以采用招标方式确定；由承包人作为建设单位的，交易方案、交易文件、工程量清单和招标控制价、评标结果应报送发包人批准。
③经询价、招标和其他方式确定价格的，不再执行下浮比率，不计取采保费。
（6）人工费可依据省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费调整规定执行。在竣工结算时一次性调整，调整方式为：按照调整发布的价格月份实际完成的工程量据实计算（注：如属承包人原因造成进度延误而引起的人工费增加，发包人有权不予调整）。
本项目中标人应在中标价以内完成发包人要求的全部内容，但对于建设单位在本次交易范围以外要求额外增加的功能项目所产生的费用由建设单位承担；结算工程费
用采取双控结算法，中标人的工程费用结算价（优惠前）A 依据为：当 F2<F1时，A=F2；
当 F2≧F1时，A=F1,承包人且须完成工程承包合同内全部内容。
B=A×（1-C）+D1且 B≦DC=1-D2/F1特别说明：前述最终结算总价应包含甲供材料费及其相关管理费，发包人在支付承包人工程施工费用、工程结算时同步予以扣除，不再另行支付。
注：
F1：工程费用最高投标限价F2：按本项目计价原则第2款为依据计算所得工程费用结算价A：工程费用结算价（优惠前）B：最终工程结算价格（优惠后）C：投标下浮费率D：投标总价（含勘察设计费）D1：勘察设计费D2：工程费用响应报价
14.2预付款
14.2.1预付款支付预付款的金额或比例为：合同总价的50%（扣除暂列金额，如有）。
预付款支付期限：在具备施工条件的前提下，在合同签订后一个月内或不迟于约定的开工日期前7天内预付工程款。
预付款扣回的方式：起扣点为预付款支付后首次施工进度款，按不大于应付月施工进度款的50%的比例扣减，直至累计扣减金额达到工程预付款金额时，停止扣减工程施工进度款。
14.2.2预付款担保提供预付款担保期限：发包人支付预付款7天前提供预付款担保。
预付款担保形式：向发包人提供同等金额的保证保险、银行保函(纸质或电子)以及有效的增值税专用发票。
14.3工程进度款
14.3.1工程进度付款申请工程进度付款申请方式：执行通用条款。
承包人提交进度付款申请单的格式、内容、份数和时间：执行通用条款。
进度付款申请单应包括的内容：执行通用条款。
14.3.2进度付款审核和支付进度付款的审核方式和支付的约定：设计费支付方式、支付条件和支付时间：施工图设计完成并经审核通过后支付至设计费合同价款的85%；余款待整个项目竣工验收、试运行240个小时通过后一次性付清。
施工费付款方式：设备进场后经监理工程师、建设单位验收后按设备价款的85%
支付；进度款按经监理工程师、建设单位审核批准后的月完成合格工程量的85%支付，结算审定结束后1个月内支付至工程经审核后价款（以审核报告为准）的95%（施工费的2%为运维费，单个项目的运维期以单个项目竣工验收合格之日起计算），余款3%作为质量保证金，待缺陷责任期满后无质量问题一个月内付清。
如承包人采用“保函（纸质或电子银行保函、保证保险、担保保函等形式）”提交等额工程质量保证金，则在工程竣工结算完成后支付至最终工程结算审核价款的98%。
运维费付款方式：按照每季度上报运维记录按年度付款，每年度支付运维费的50%。具体考核内容中标后以建设单位考核内容为准。考核办法解释权归招标人。
注：
（1）发包人在每次付款时，承包人需提供等额有效的增值税专用发票（设计费率为6%，施工费率为9%）。
（2）工程质量保证金拨付条件：承包人必须在投标时承诺的保修响应时间内做出有效的回应并赶到现场及时修复。如果承包人延迟到达现场及修复，每延迟一次，扣除质量保证金未付金额的5%作为违约金，直至质量保证金扣完。
发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后的14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照 / 支付违约金。
14.4付款计划表
14.4.1付款计划表的编制要求：执行通用条款。
14.4.2付款计划表的编制与审批付款计划表的编制：执行通用条款。
14.5竣工结算
14.5.1竣工结算申请承包人提交竣工结算申请的时间：承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料。
竣工结算申请的资料清单和份数：执行通用条款。
竣工结算申请单的内容应包括：执行通用条款。
14.5.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：结算审核完成后14日内。
发包人完成竣工付款的期限：结算审核完成后14日内。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：依据审核报告为准。
14.6质量保证金
14.6.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第（1）（2）种方式：
(1) 工程质量保证担保，保证金额为：接受保函（纸质或电子银行保函、保证保险、担保保函等形式）方式缴纳，保证金额为：3%的工程审核价款；
(2) 3 %的工程款；
(3) 其他方式：
/。
14.6.2质量保证金的预留质量保证金的预留采取以下第
（3）种方式：
(1) 在支付工程进度款时逐次预留的质量保证金的比例：
/，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
(2) 工程竣工结算时一次性预留专用合同条件第14.6.1项第(2)目约定的工程款预留比例的质量保证金；
(3) 其他预留方式: 接受保函（纸质或电子银行保函、保证保险、担保保函等形式）缴纳。以现金形式提交保证金的，均同时退还保证金本金和银行同期存款利息。
关于质量保证金的补充约定：
/。
14.7最终结清
14.7.1最终结清申请单当事人双方关于最终结清申请的其他约定：
/。
14.7.2最终结清证书和支付当事人双方关于最终结清支付的其他约定：
/。
第15条违约
15.1发包人违约
15.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形/。
15.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：双方协商。
15.2承包人违约
15.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：违反其他规定的。
15.2.2通知改正工程师通知承包人改正的合理期限是：执行通用条款。
15.2.3承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：按通用合同条款和合同条件执行。
第16条合同解除
16.1由发包人解除合同
16.1.1因承包人违约解除合同双方约定可由发包人解除合同的其他事由：执行通用条款。
16.2由承包人解除合同
16.2.1因发包人违约解除合同双方约定可由承包人解除合同的其他事由：
/。
第17条不可抗力
17.1不可抗力的定义除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：不可抗力标准参照国家有关规定。
17.2因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应当在商定或确定发包人应支付款项后的/天内完成款项的支付。
第18条保险
18.1设计和工程保险
18.1.1双方当事人关于设计和工程保险的特别约定：发包人委托承包人投保，因投保产生的保险费和其他相关费用由承包人承担，承包人在投标报价中考虑此项费用。
18.1.2双方当事人关于第三方责任险的特别约定：承包人按建设行政主管部门的规定办理保险。
18.2工伤和意外伤害保险
18.2.1关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定：按规定办理，相关费用由承包人承担。
18.2货物保险关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险的特别约定：按规定办理，相关费用由承包人承担。
18.3其他保险关于其他保险的约定：
/。
18.4对各项保险的一般要求
18.4.1保险凭证保险单的条件：
/。
18.4.2通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：
/。
第19条争议解决
/
19.1争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：
。
19.1.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的人数：
/。
争议评审小组成员的确定：
/。
选定争议避免/评审组的期限：
/。
评审机构：
/。
其他事项的约定：
/。
争议评审员报酬的承担人：
/。
19.1.2争议的避免发包人和承包人是否均出席争议避免的非正式讨论：/
19.1.3争议评审小组的决定关于争议评审小组的决定的特别约定：
/。
19.2仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：
（1）向/仲裁委员会申请仲裁；
（2）向项目所在地人民法院起诉。
20.5补充条款
1. 承包人提供的设计方案通过业主审批方可施工；
2 .承包人在施工过程中须有保障安全的措施，该项费用由承包人自行承担，如合
同履行期间对招标人或第三人带来损害，承包人将承担由此带来的一切责任；
3. 施工完成后，承包人须配合招标人完成国网接入，直至竣工验收；
4. 主要设备材料的品牌推荐详见第六章建设单位要求和建设单位提供的资料推荐的主要设备供应商短名单；
5. 其他有关安全生产管理的内容，详见附件6（安全生产管理协议）；
6. 本工程的质量保修期为两年；同时包括项目每年按月巡检及按季度清洗，清洗时间需提前报备至建设单位并获得认可。本次投标含项目前2年维保费用。
7.履约保证金的退还：工程竣工验收且完成并网后一次性退还。履约保证金退还必须同时具备三个方面的条件方可退还：（1）项目已竣工验收或完成工程量经相关单位计量审核和验收（提供详细完成工程量清单、计价文件、验收记录等）。（2）承包人全面履约，无违约和挂靠、非法转包和分包等违规行为。（3）工程变更符合相关规定要求，变更及签证资料齐全。
8.工程最终结算价格：承包人在工程竣工验收60天内完成施工资料的整理归档及工程结算书的编制并提交招标人，审核费用的约定：审减率=审减额/送审金额*100%，审减率超额比例如下：（1）送审额为500万元以下的，工程造价审减率超过10%的，超出部分的审核费用由承包人承担；（2）送审额500万元-2000万元的项目，工程造价审减率超过8%的，超出部分的审核费用由承包人承担；（3）送审额2000万元以上的项目，工程造价审减率超过5%的，超出部分的审核费用由承包人承担。审核费在工程款支付时直接扣除。
9.本项目实施过程中如遇到政策调整等一切客观情况，导致本项目工程量发生变化或无法继续实施，建设单位按实际完成工程量予以结算，中标人应无条件接受并不得提起任何索赔，建设单位不应该承担任何违约责任。
注：合同内若出现处罚标准不一致的，以重者为准。
20.5.7其他：
（1）中标人须根据相关要求缴纳相关税费。
（2）中标人在完成施工图设计文件的同时应列出危大工程清单（如有）并明确相应的安全管理措施，报建设单位审核后严格执行。
（3）项目运维方面：乙方需免费提供2年运维服务。具体内容如下：
乙方负责开展储能电站的运维工作，包括电站站内所有设备的日常运行维护、设备清洁保养、生产运行日常管理、沟通协调等（具体见以下明细项）。
①运维对象：乙方负责运维管理的范围含充电站内所有通讯、道闸、消防、监控等充电站内资产的运营维护。
②沟通协调：
乙方应定期及时向甲方汇报工作情况并提交相关书面材料，涉及重大事项或甲方有要求的应提交经乙方相关负责人审核/签章的书面材料，与电站运维相关的紧急重要
事务，乙方须及时向甲方汇报和请示。在甲方指定人员的指导下，配合电费结算工作、参与其他事务沟通。
③乙方应事先建立合同约定范围内所需的基本备品备件、日常工器具和安全工器具库，由乙方自行负责保管。
（4）合同内若出现处罚标准不一致的，以重者为准。
20.5.8其他：
（1）所有承包人不得挂靠，工程不得转包。无论何时，一经查实，招标人有权取消其中标资格或解除建设工程施工合同，由此造成的一切损失由承包人自负，同时履约保证金不予返还，未支付的工程款不再支付。（2）施工项目经理有在建工程或提供虚假业绩的，一经查实，招标人有权解除施工合同；（3）承包人应按照其投标文件承诺的施工人员进场施工，如未按投标文件承诺到岗，招标人有权终止合同，重新选择承包人。（4）工程质量一次性验收必须达到质量检验的合格标准。达不到合格标准的，承包人按规定予以修复并将被处以工程总价款1%的罚款。（5）承包人在施工管理过程中，不得因拖欠民工工资而产生纠纷。（6）暂估价项目（如有）在施工前需经招标人确认后方可实施，合同价随确认价调整，暂定价格的材料招标人有权保留自行采购权利。（7）招标人有行使对工程变更和增减的权利。（8）合同生效后承包人立即根据工程实际情况拟定具有可操作性的施工组织设计，并报监理代表和招标人批准，承包人应严格按照批准后的施工组织设计进行施工，保证工程按质按期交付使用。（9）施工现场必须遵守《建设工程安全生产管理条例》相关规定施工，并同时做好安全警示标志，保证过往行人和车辆的安全。（10）商品砼公司（如有）须经招标人及监理人考察认可。（11）承包人采购材料设备的约定：所有材料均应满足设计和规范的质量等级要求，并向招标人和监理代表提供产品合格证明和检验资料，因材料质量引起的工程质量由承包人承担所造成的一切损失；材料的生产厂家和价格须经监理工程师及跟踪审核人员同意并报招标人认可后方可采购，否则按不合格材料处理。进场材料须执行用前报验制度。进场材料须执行用前报验制度。（12）工程最终结算价格：承包人在工程竣工验收后将施工资料的整理归档及工程结算书的编制并交招标人，招标人交由委托的第三方审核单位进行工程结算审核，最终工程结算价格以招标人委托的第三方审核单位审核结果为准。（13）履约保证金退还时限：以现金形式提交履约保证金的，同时退还保证金本金和银行同期存款利息。建设工程项目中标价3000万元及以上的可以结合施工进度按50%、100%分两次退还（如缴纳方式为金融机构工程保函的，待工程竣工验收合格后一次性退还），中标价3000万元以下的应当在工程竣工验收合
格后一次性退还。履约保证金退还必须同时具备以下方可退还：（1）项目已并网验收或完成工程量经相关单位计量审核和验收（提供详细完成工程量清单、计价文件、验收记录等）。（2）承包人全面履约，无违约和挂靠、非法转包和分包等违规行为。（3）工程变更符合相关规定要求，变更及签证资料齐全。（14）履约保证金退还程序：①中标人自行下载填写《履约保证金退还申请表》，下载网址：https://gdkqqd.zztv02
1.com:8085/；②提交验收证明材料（提交原件审核、复印件加盖申请单位公章，招标人留存）；③申请退还时，应当在申请表申请内容里详细填写项目实施进度；④监理单位（如有）和招标人分别审核，项目负责人签署明确意见并签名，加盖单位公章；
⑤招标人审核申请资料，符合退还条件的，按规定办理退还手续。（15）召开项目例行会议时，承包单位负责人必须参加会议。（16）承包单位的施工时间应严格按照招标人的要求实施。（17）工程最终结算价格：承包人在工程竣工验收60天内完成施工资料的整理归档及工程结算书的编制并提交招标人，审核费用的约定：审减率=审减额/送审金额*100%，审减率超额比例如下：（1）送审额为500万元以下的，工程造价审减率超过10%的，超出部分的审核费用由承包人承担；（2）送审额500万元-2000万元的项目，工程造价审减率超过8%的，超出部分的审核费用由承包人承担；（3）送审额2000万元以上的项目，工程造价审减率超过5%的，超出部分的审核费用由承包人承担。审核费在工程款支付时直接扣除。（18）履约保证金、质量保证金、农民工工资保证金缴纳形式：现金（电汇、转账）或保函（纸质或电子银行保函、保证保险、担保保函等形式）。本项目约定的各项保证金退还时，以现金形式提交保证金的，均同时退还保证金本金和银行同期存款利息。（18）单个项目合同签订后10日内完成设计图纸，每延期1日，按3000元处以违约金。
农民工工资管理：
本项目中标单位在开工前到广德市劳动和社会保障局缴纳农民工工资保障金。缴纳形式：现金（电汇、转账）或保函（纸质或电子银行保函、保证保险、担保保函等形式）
（1）本工程农民工工资实行专用账户管理，承包人设立的专用账户开户行为：
，账号：
；
（2）本工程工资性工程款中工资性工程预付款
元（相应的最低工资标准乘建筑面积）；其
元。（工资性工程款除月工期）
（3）招标人在监理人签发开工报告前，将工资性工程预付款转入承包人开立的农民工工资专用账户。
工程开工后第一个月支付工资性工程进度款起，分
月扣回工资性工程预付
款。
（4）招标人于每月
（5）承包人每月
日前将工资性工程进度款转入农民工工资专用账户。
日前上报本工程农民工工资清单，每月
日前委托开设农民
工工资专用账户的银行支付农民工工资。
（6）工程竣工后，经项目部农民工维权组确认无农民工工资拖欠后，发、承双方办理农民工工资专用账户撤销手续，农民工工资专用账户余额划至本合同约定的承包人账户。
专用合同条件附件
附件1：发包人要求
附件2：发包人供应材料设备一览表
附件3：工程质量保修书
附件4：主要建设工程文件目录
附件5：承包人主要管理人员表
附件6：安全生产管理协议
附件7：履约保证金保函
附件1《发包人要求》详见招标文件第六章发包人要求和招标人提供的材料
附件2承包人供应材料设备一览表序号
材料、设备规格型号品种
单位数量单价（元）质量等级
供应时间
送达地点
备注
附件3工程质量保修书发包人（全称）：
承包人（全称）：
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）订立工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括承包方提供的设备及建设工程（包括每年按月巡检、按季度清洗运维）
二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
质量保修期两年。
三、缺陷责任期工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程全部并网验收合格且240小时试运行通过之日起计算。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由承包人提出保修方案，承包人将设计业务分包的，应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：运维期2年内，若安装光伏厂房有渗水漏水情况，承包人应积极承担维修责任，如需要拆移光伏组件，则承包人应免费拆装一次。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为工程总承包合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：
地址：
法定代表人(签字)：
委托代理人(签字)：
电话：
传真：
开户银行：
账号：
邮政编码：
承包人(公章)：
地址：
法定代表人(签字)：
委托代理人(签字)：
电话：
传真：
开户银行：
账号：
邮政编码：
附件4主要建设工程文件目录文件名称
套数
费用（元）
质量
移交时间
责任人
附件5承包人主要管理人员表名称姓名
一、总部人员项目主管其他人员
二、现场人员工程总承包项目经理项目副经理设计负责人采购负责人施工负责人技术负责人造价管理质量管理计划管理安全管理环境管理
其他人员
职务
职称
主要资历、经验及承担过的项目
附件6：安全生产管理协议安全生产管理协议项目名称：
甲方:
乙方:
合同编号：
有效期：
年
月
日至
年
月
日
1.总则为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，明确甲、乙双方在外包项目实施过程中的权利、义务和安全责任，加强和规范外包项目安全管理工作，根据国家有关法律法规以及甲方安全生产有关制度规定，甲、乙双方经过充分协商，签订本安全管理协议。
1安全目标
1.1不发生人身轻伤及以上事故；
1.2不发生设备损坏事故；
1.3不发生一般及以上火灾事故；
1.4不发生误操作事故；
1.5不发生影响机组安全稳定的不安全事件；
1.6不发生大型施工机械损坏事故；
1.7不发生交通事故；
1.8不发生环保事件；
1.9不发生职业健康事件；
1.10不发生违法、违纪等治安事件。
2.安全职责划分
2.1甲方对外包项目安全生产承担管理责任。甲方应将外包项目纳入本单位日常安全生产管理体系，统一组织，统一协调，统一管理，监督和指导乙方履行外包项目安全生产责任。
2.2乙方应当按照国家法律法规和标准规范开展承包工作，对其作业现场的安全生产负责。实行总承包的项目，乙方应当按照合同和本规定，履行甲方对外包项目的安全生产责任，对外包项目施工现场的安全生产负总责，对分包单位安全生产负
连带责任。
3.甲方的权利与义务
3.1甲方的权利。
3.1.1甲方有权依据国家法律法规和企业制度标准，规范外包项目安全管理，确保外包项目实施过程符合安全生产、职业健康、环境保护等工作要求。
3.1.2甲方有权根据合同和本规定，要求乙方履行入厂审查和开工许可手续、建立安全管理体系、落实相关安全措施、开展安全教育培训等，有权禁止不具备条件的作业人员，工器具、施工机械、物资材料等进入厂区和施工区域。
3.1.3甲方有权对乙方企业营业执照、资质等级证书、安全生产许可证、相关人员从业资格证书、安全管理体系设置情况等进行审查和备案，审批乙方相关施工方案和措施等，有权要求乙方针对危险性作业编制专项施工方案和措施。
3.1.4甲方有权监督、指导和检查乙方外包项目实施过程，对乙方安全生产工作有权进行表彰奖励，对乙方安全生产违章违规行为有权提出整改或停工要求，并进行通报和考核。
3.2甲方的义务。
3.2.1甲方应按照本企业生产部门和班组管理要求，对乙方实行一体化管理，对安全生产工作同部署、同检查、同考核。根据承包工作内容，请乙方参加本企业的安全生产相关会议。
3.2.2甲方应当对乙方所有人员进行入厂安全教育培训，建立外包人员培训档案，所有人员经考核合格后方可进入现场。同时，甲方应监督指导乙方进行自身安全教育培训，并对乙方安全培训和考试情况进行备案。
3.2.3甲方应为乙方统一制作出入证件，证件至少应标注乙方名称、承包项目、人员姓名、有效期、准入现场区域等信息，并附人员近期免冠照片。采取指纹、面部识别等手段或门禁制度有效管控外包人员出入，对入厂外包人员证件应逐一进行检查，确保人、证统一。
3.2.4开工前甲方业务主管部门应当向乙方项目负责人及安全、技术管理人员进行安全技术交底，并保存完整的交底记录。
3.2.5甲方应严格执行外包项目工作许可手续，办理工作票时严格审核作业任务
的必要性、合理性、安全性，根据工作特点安排现场监护人员。
3.2.6甲方应根据自身便利条件，为乙方提供必要的电、汽、气、水源，或相关设备设施，告知乙方接入点允许的最大负荷和有关使用要求，并办理相关使用手续。
4.乙方的权利与义务
4.1乙方的权利。
4.1.1乙方有权接受入厂安全教育培训，有权了解与承包项目有关的甲方规章制度要求，包括进出厂区注意事项、施工手续办理方式、现场安全作业要求、安全文明生产标准化规定等。
4.1.2乙方有权就承包的具体作业任务要求甲方进行现场安全交底和风险告知，有权了解现场作业环境、设备运行情况和风险因素构成。在生产区域施工时，有权要求甲方采取必要的系统隔离措施，以保证施工安全。
4.1.3甲方安排乙方与其他单位进行配合作业或交叉作业时，乙方有权要求甲方进行统一组织和协调，合理安排施工工序，做好安全互保工作。
4.1.4发现重大安全隐患或发生危及人身或设备安全的情况时，乙方有权暂停施工作业。
4.2乙方的义务。
4.2.1乙方进厂应当满足以下条件：
4.2.1.1乙方应提供以下材料供甲方审查备案，同时确保所提交材料真实、有效。
1)企业营业执照、安全生产许可证、安全生产责任险、承包项目资质等级证书；
2)法人代表资格证书，非法人代表应持有授权委托书；
3)组织机构设置情况，以及项目负责人、安全及专业管理人员资格证书；
4)特种作业人员、特种设备作业人员资格证书；
5)入厂人员名单及所有人员身份证、近期体检证明、意外伤害保险或工伤保险证明；
6)符合定检和使用要求的安全防护用品、工器具、施工机械及特种设备清单；
7)施工组织设计、施工“三措两案”及重点作业专项方案措施等。
8)分包单位相关资料。
4.2.1.2乙方必须具有法人资格，符合相应资质等级、业务能力和安全生产要求，乙方应根据合同和本规定建立项目组织机构和安全管理体系，配备承包项目所需要的
项目负责人、管理人员和专业技术人员。
4.2.1.3乙方入厂人员30人以下的，至少配备1名兼职安全管理人员；30人以上不足100人的，配备不少于1名专职安全管理人员；100人及以上的，配备不少于2名专职安全管理人员；100人及以上的长期承包商，应设置独立的安全监督机构，专职安全管理人员应不少于员工总数的3%。
4.2.1.4乙方作业人员应具备必要的安全生产理论知识和实际操作技能，特种作业人员和特种设备作业人员必须按国家有关规定经过专门的安全作业培训，持有相应资格证书，并提交甲方审查备案。
4.2.1.5乙方不得使用未成年工和不适合现场安全作业要求的老、弱、病、残人员；
乙方施工人员年龄应符合甲方要求。乙方提供所有作业人员的体检合格证明，作业人员应无所从事职业的禁忌症。
4.2.1.6乙方应当在入厂前接受甲方的入厂教育培训，经考试合格后方可入厂。同时，乙方还应进行自身安全教育培训，建立安全培训档案，培训内容包括：操作及作业规范、防护用品使用方法、安全风险及防控措施、应急处置措施等，培训人员名单和考试成绩报甲方备案。
4.2.1.7乙方的特种设备、工器具、施工机具、安全防护用品等，必须满足安全施工要求，由具备资质的机构或部门出具检验检测合格报告，按规定履行审查验收、登记备案手续后方可入厂使用，合格证或检验记录应粘贴于明显位置，相关清册应提交甲方。
4.2.1.8乙方应根据项目要求编制施工组织措施。在进行可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、灼烫伤等容易引起人身伤害和设备事故的危险性作业时，应编制“三措两案”，提交甲方或监理单位审批。
4.2.1.9乙方车辆、施工机械必须办理临时通行证，车辆进出生产区域必须出示有效证件，乙方车辆、施工机械入厂需按甲方指定路线行驶，指定位置停放。
4.2.1.10项目实行总承包的，乙方应与各分包单位签订安全管理，明确安全生产管理职责，乙方负责对分包单位的安全生产统一协调、管理。严禁将承包项目进行转包和违法分包，项目分包应事先得到甲方同意，分包单位有关资质材料应报甲方备案。
4.2.2乙方应保证遵守以下规定：
4.2.2.1乙方在承包项目期间不得擅自更换管理及作业人员，如需更换应提前向甲方提出申请，更换或新增加人员必须重新办理入厂手续。乙方所有进入现场的人员必须统一着装，统一安全帽样式及颜色，胸前统一佩戴出入证件，对无出入证件、穿戴不规范的人员，不得进入厂区和施工现场。
4.2.2.2乙方工作负责人在开工前应向全体作业人员进行安全交底，如实告知作业场所和工作岗位可能存在的危险因素、防范措施以及现场应急处置程序，并保存完整的记录。
4.2.2.3乙方应当根据承包项目施工特点、范围，开展项目安全风险辨识、分析、评估与防控工作，结合风险性质内容编制相关应急预案和现场处置方案。对作业人员应进行应急知识培训，配备相应的应急物资和应急救援器材，并定期组织开展应急演练。
4.2.2.4施工期间，乙方指派
同志负责本工程项目的有关安全、环保、
治安防火、职业健康等方面的监督管理工作；甲方指派
同志为甲方项目经
理，负责联系、检查督促乙方执行有关安全、文明生产、环保、防火、职业健康等规定。甲乙双方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工有关的安全、文明生产、环保、防火、职业健康等工作，共同预防事故发生。乙方必须严格执行甲方外包项目开工和工作许可手续，实施“双监护”的项目，甲方监护人未到现场的情况下，乙方人员禁止进入生产现场作业。
4.2.2.5乙方必须遵守国家、行业、地方和甲方安全工作规定，作业人员应具备相应资格，配备必要的安全防护用品，作业过程中应正确操作和使用相关设备设施和工器具，严格执行施工作业要求和安全技术措施，不得违章指挥、违章作业。
4.2.2.6乙方施工区域应进行必要封闭或隔离，不得超越指定范围进行施工，施工区域、临时建筑物等应当符合安全距离和安全使用要求。施工范围设置安全防护和警告标志，安全。防护设施和标志应符合甲方标准，不得擅自拆除、变更甲方安全防护设施及标志。
4.2.2.7未经甲方同意，乙方不得擅自使用甲方设备设施，乙方施工过程中需要使用电、汽、气、水源，应向甲方提出使用申请，得到许可后方可依据接入点允许负荷容量限额使用，不得私拉乱接。
4.2.2.8乙方应确定施工现场消防安全责任人，根据需要在施工现场设置消防通道，配备消防设施和灭火器材，安排专人管理，并定期进行检查。使用甲方消防设施时应经甲方同意。
4.2.2.9乙方应定期开展安全检查、安全学习培训等活动，贯彻落实甲方安全工作要求，接受甲方监督检查，对发现的问题和隐患应整改，发现重大隐患必须及时通知甲方。
4.2.2.10乙方应按照国家法律法规及甲方安全管理要求，做好环境保护工作。有
毒有害废弃物乙方应联系专业机构进行妥善处置，处置过程应在甲方监督下进行。检修垃圾经甲方同意后运送到固定垃圾点，不得随意倾倒。施工现场应做好防止扬尘、废气和噪声的措施。
5.事故及违约责任
5.1乙方发生违章或不安全事件时，甲方可根据合同和本单位管理规定，向乙方提出整改要求或进行处罚。乙方未及时整改、拒绝整改的，甲方应要求乙方立即停止施工，待整改工作验收合格后方可复工，由此造成的一切经济损失和工期延误责任由乙方负责。
5.2承包项目实施过程中，由于乙方原因发生不安全事件或事故(人身伤亡、设备损坏、火灾、交通、环境污染和坍塌事故等)的，由乙方承担事故责任。乙方应在事发第一时间报告甲方，按有关规定和甲方要求上报地方政府相关部门，并配合进行事故调查和处理。
5.3由于甲方或乙方过错造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏及财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿因此造成的对方或第三方全部经济损失。
5.4如乙方提供虚假资质材料，甲方有权中止或解除合同，乙方承担由此造成的一切损失。
5.5项目完成后，由甲方或委托有关单位进行验收，乙方在结清有关违章等安全处罚款项，并落实遗留问题处理责任后，方可结算合同款。
5.6因施工质量等原因，项目在交付甲方使用中出现安全问题，在合同规定的追溯期内，乙方负责承担相应的经济或法律责任。
5.7甲方建立承包商安全“不合格承包商”制度，对不履行安全生产责任、存在严重违章违规、重大安全隐患整改不力或拒不整改的，列入 “不合格承包商”，发生生产安全事故的承包商，列入“黑名单”，并报甲方上级单位备案。列入“不合格承包商”或“黑名单”的单位将在承揽项目方面受到严格限制。
6.附则
6.1本约定的各项条款，经双方签字、盖章后生效，甲乙双方各持一份。本作为合同附件，是对合同内容的补充，与合同具有同等法律效力，
6.2本有效期至合同结束为止。
6.3其他未尽事宜以国家和行业规定为准，国家和行业没有规定的以甲方最新制度标准为准。
甲方：
乙方：
单位名称(盖章)：
单位名称(盖章)：
负责人：(或授权代理人)
负责人(或授权代理人)：
签订日期：签订日期：
附件7：履约保证金保函
履约保证金保函
（招标人名称）：
鉴于
（承包人名称，以下简称 “承包人 ”）为
（工程名称）的中标人，应承包人申请，我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。
1. 担保金额人民币（大写）
元（¥
）。
2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日且承包人按照合同约定缴纳质量保证金之日止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可向本项目所在地具有管辖权的人民法院起诉。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担保人：
（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：
地
（签字）
址：
邮政编码：
电
话：
传
真：
年
月
日
第五章
工程量清单
1. 计价依据
1.1计价依据的确定符合国家法律法规、现行有关标准与规范，工程所在地的省、市工程定额和工程造价的规定以及工程造价信息要求。
1.2安全文明施工费执行安徽省现行费率标准。
2. 工程造价确定
2.1本项目采用工程量清单计价。
2.2本项目按招标文件约定计税方法计税。
2.3建设工程造价由分部分项工程费、措施项目费、不可竞争费、其他项目费和税金构成。
2.4分部分项工程项目清单采用综合单价计价。综合单价是指完成一个规定计量单位的分部分项工程和措施清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和综合费（企业管理费和利润）以及一定范围内的风险费用。
3. 招标工程量清单编制要求
3.1招标工程量清单编制依据如下：
（1）安徽省现行建设工程工程量清单计价办法；
（2）安徽省建设工程不可竞争费构成及计费标准；
（3）建设工程设计文件及相关资料；
（4）与建设项目有关的标准、规范、技术资料；
（5）拟定的招标文件及其补充通知答疑纪要；
（6）施工现场情况、地勘水文资料、工程特点及常规施工方案；
（7）招标人对项目其他相关要求文件。
3.2招标工程量清单作为招标文件的组成部分，是编制最高投标限价、投标报价、计算工程量、调整合同价款、办理工程竣工结算以及工程索赔等的依据。
3.3投标人在投标报价过程中有责任和义务对招标人提供的工程量清单进行分析和核对,发现问题应按招标文件要求以书面形式告知招标人。
3.4工程量清单由分部分项工程量清单、措施项目清单、不可竞争项目清单、其他项目清单、税金项目清单组成。采用统一格式和表格，具体构成内容见“工程量清单”。
3.5分部分项工程量清单项目特征是结合本工程项目的实际情况予以描述的，对清单项目的技术和质量有要求的，见招标文件技术部分。措施项目清单中通用部分遵循计价规范编制，专业工程措施项目按规定和工程实际情况确定。
3.6招标工程量清单编制范围应与招标文件中明确的工程招标范围一致。工程量清单的组成内容应当完整、项目特征描述应准确全面，与施工图纸保持一致。
4. 最高投标限价编制要求
4.1最高投标限价编制依据如下：
（1）安徽省建设工程费用定额；
（2）安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则；
（3）安徽省配套计价定额；
（4）安徽省建设工程不可竞争费构成及计费标准》；
（5）建设工程设计文件及相关资料；
（6）与建设项目有关的标准、规范、技术资料；
（7）招标文件及招标工程量清单及其补充通知答疑纪要；
（8）施工现场情况、工程特点及常规施工方案；
（9）工程造价管理机构发布的工程造价信息；
（10）施工期间的风险因素；
（11）其他相关材料。
4.2最高投标限价为本次招标工程限定的最高投标限价，应当在工程所在地建设主管部门备案。最高投标限价不做上调或下浮。如最高投标限价超过批准的概算，招标人应将其报原概算审批部门审核。
4.3最高投标限价应采用工程单价计价，正确、全面地使用国家、省市标准、计价定额以及相关文件，成果文件质量应符合相关标准及规程的规定。最高投标限价包括分部分项工程费、措施项目费、不可竞争费、其他项目费和税金。
4.4分部分项工程费按本招标文件的分部分项工程量清单的特征描述及有关要求，结合第4.1款编制依据确定。
（1）综合单价中人工和施工机械台班单价按省级和工程所在地的市级工程造价管理机构公布的单价计算；
（2）综合单价中材料、工程设备单价按省级和工程所在地的市级工程造价管理机构公布的单价以及本招标文件规定的暂估价、市场调查价格计算；
（3）本招标文件中列有材料、设备暂估价的，按暂估价计算；
（4）综合单价中人工、材料和施工